ERRATA Nº 1
TOMADA DE PREÇO Nº 001/16
A
COMPANHIA INDUSTRIAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CRUZ ALTA - CIDUSA retifica o edital 005/16 da tomada
de preço 001/16, com relação aos itens desse certame, leia-se:
11.1 - Os
pagamentos serão efetuados, em moeda corrente nacional, após a conclusão do
módulo sanitário, e realização da sua medição, mediante liberação do repasse
financeiro da prefeitura municipal de Cruz Alta, e após a apresentação das
notas fiscais devidamente atestadas pela TESOURARIA.
11.2
- No valor
proposto, conforme item 7.3, letra b, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para
execução da obra, cujo pagamento será efetuado em moeda corrente no valor
constante do respectivo cronograma de desembolso que faz parte deste edital,
fixando-se o valor máximo a ser pago por esta Administração em R$ 284.436,95 para o serviço de
construção total dos 56 módulos sanitários em todas as microrregiões (IV, VI e
I).
14.5 No
momento da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia, em
uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da
Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, sendo
que este valor deverá ser depositado na agência da cooperativa SICREDI
Planalto, Agência número 0333, conta número 29374-1, em nome da Companhia
Industrial e de Desenvolvimento Urbano de Cruz Alta.
14.1
- A contratada
deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e CND
(Certidão Negativa de Débitos) junto ao INSS quando da conclusão da obra.
Minuta do Contrato
CLÁUSULA
OITAVA
A CONTRATADA garantirá a efetiva assistência técnica
necessária, durante a execução dos serviços conforme especificações e
apresentará o ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) e CND (Certidão Negativa de débito) do INSS,
referente à mão de obra utilizada nos serviços, quando da conclusão da obra.
Cruz Alta - RS, 06 de setembro 2016.
Danilo Pombo Dockhorn
Diretor- presidente da CIDUSA
Nenhum comentário:
Postar um comentário